Договор на геодезические работы

Содержание
  1. Договор подряда на выполнение геодезических работ образец
  2. 1.Предмет договора
  3. 2.Качество работы
  4. 3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
  5. 4.Сроки и условия выполнения работы
  6. Договор №_11_
  7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  8. Трудовой договор с геодезистом
  9. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  10. 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  11. 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
  12. 4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
  13. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
  14. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
  15. 7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
  16. 8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
  17. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  18. 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
  19. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  20. 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  21. 13. ПОДПИСИ СТОРОН
  22. Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2019 года
  23. Договор на проведение изыскательных работ
  24. 2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  25. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
  26. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
  27. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  28. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  29. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  30. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  31. 9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
  32. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  33. Договор по геодезическому сопровождению объекта
  34. Сто стд смк 021-2014 договор на оказание услуг по экспертному сопровождению на этапе строительства объекта
  35. Геодезическое сопровождение строительства
  36. Юридический центр «Диалог»
  37. 2.8. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ строительных работ
  38. Договор на выполнение геодезических и картографических работ
  39. Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ. Абонентское геодезическое сопровождение. Стоимость геодезического сопровождения строительства
  40. Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Договор подряда на выполнение геодезических работ образец

Договор на геодезические работы

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручаетвыполнить и обязуется оплатить выполнение геодезических работземельного участка заявленной площадью __________ кв.

м,расположенного по адресу: __________, (далее – “Участок”), впорядке, предусмотренном настоящим Договором, а Подрядчик принимаетна себя обязанность обеспечить, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Договором, выполнение указанныхработ.

1.2.

Выполнениегеодезических работ по настоящему Договору включает в себя:

-выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;

-обследование Участка;

-геодезическую съемку Участка;

-определение координат опорных, узловых и поворотных точекУчастка;

-составление плана Участка по фактической границе использования.

1.3. Результатомвыполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику планаУчастка по фактической границе использования.

2.Качество работы

2.1. Качество выполненнойработы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N1 к Договору (“Задание на выполнение работы”).

2.2. Заказчик вправеустранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельноили с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещениярасходов на их устранение.

3.Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ понастоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00копеек.

3.2. Заказчик обязуетсяоплатить выполненную работу в течение __________ с моментаподписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 кДоговору).

3.3.

Оплата Подрядчикурасходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатойгосударственных пошлин, а также иных необходимых для выполненияработ по настоящему Договору платежей третьим лицам производитсяЗаказчиком отдельно.

Указанные расходы в стоимость выполнения работпо настоящему Договору не входят.

3.4. За пользованиесуммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательнойсдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указаннойсуммы на основании п.1ст.317.

1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислениюзаконные проценты в размере ключевой ставки Банка России,действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязанвыплатить Подрядчику.

3.5. Расчеты по Договоруосуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.6.

ОбязательствоЗаказчика по оплате считается исполненным в момент зачисленияденежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.Сроки и условия выполнения работы

4.1. Подрядчик обязуетсявыполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

-начальный срок – “__” __________ ____ г.;

-конечный срок – “__” __________ ____ г.г.

4.2. Подрядчик обязуетсяпредоставить все материалы и оборудование, необходимые длявыполнения работы.

4.3. Контроль завыполнением работы

4.3.1.

Заказчик вправе влюбое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчикомработы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контрольЗаказчик вправе осуществлять в следующих формах:

-посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

-путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3.

Подрядчик обязанотвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведенийи документов в течение __________ после получения запросов.

4.3.4. Заказчик обязанизвестить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра ипроверки выполняемой работы за __________ до ее проведения.

4.3.5.

Стороны назначаютлиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга всрок __________.

4.3.6. Если припроведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчикомвыявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в которомдолжны быть отражены эти нарушения.

4.4.

Риск случайнойгибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иногопредоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц -субподрядчиков.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/450710351

Договор №_11_

г. Челябинск                                                                                                15ноября 2005 г.

ООО Проектное бюро”Призма”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, действующее наосновании Устава, в лице директора Старцева Платона Юрьевича, с одной стороны, ииндивидуальный предприниматель ВоробьевСергей Васильевич, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, действующий на основании ГК РФ, с другой стороны,составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 “Заказчик” поручает, а”Подрядчик” принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезическихработ М 1:500 на объекте “Микрорайон № 3 по ул.Трубников”,расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска.

2. Технические условия

2.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором,выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1)и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимисянеотъемлемыми частями настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.),в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанныхв п.1.1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислениемплатежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Приемка выполненных работ производится всоответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляетЗаказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотреннойТехническим заданием.

4.3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Актили мотивированный отказ о приемке выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчиком отприемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечнянеобходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Права и обязанности сторон

5.1 “Подрядчик” обязуется выполнить всеработы качественно, в течение 4-х календарных месяцев с момента полученияаванса.

5.2 “Заказчик” обязуется обеспечитьсвоевременное финансирование и готовность объектов к проведению работ (доступна территорию, представление данных по техническим характеристикам зданий исооружений, копии имеющихся материалов топографо-геодезических работ прошлыхлет).

6. Ответственность сторон

6.1 За невыполнение или ненадлежащие выполнениесвоих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Все споры между сторонами разрешаются всоответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде, если доэтого стороны не придут к взаимному согласию.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности заполное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оноявилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара,наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органоввласти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнениенастоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договоруотодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такиеобстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев,то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случаени одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Срок действия договора

8.1 Договор вступает в силу немедленно послеподписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своихобязанностей по настоящему договору.

9. Изменение условий договора

9.1 Настоящий договор может быть изменен,расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или посогласованию сторон.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящемудоговору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.Реквизиты и подписи сторон

“Заказчик”“Подрядчик
ООО Проектное бюро “Призма”ИП ВОРОБЬЕВ С.В.ИНН 745 105 884 167ОГРН 304745111000103454082, г. Челябинск, ул. Дорожная, 2, к.9тел. 89028688525E-mail: vsv1@vsvs.ruhttp://vsvs.ru/ОАО “Челябинвестбанк” г. Челябинск_______________ С.В. ВоробьевМП

———————————————————————————–

Договор№ 11 от 15.11.2005 г.

Приложение1.

————–УТВЕРЖДАЮ:Директор ООО Проектное бюро “Призма”П.Ю. Старцев___________________ “_____”______________ 2005 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса топографо-геодезическихработ

Объект:Микрорайон № 3 по ул.Трубников
Расположение объекта:в Ленинском райне г.Челябинска
Наименование работ:Топографо-геодезические работы М 1:500
Заказчик:ООО Проектное бюро “Призма”
Подрядчик:ИП Воробьев С.В.
Лицензии:Федеральная служба геодезии и картографии России: ГК № 006932 на осуществление геодезической деятельности,

Источник: http://www.vsvs.ru/vsv%5CDogovor2005.htm

Источник: https://spb-jurist-sovety.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-geodez.html

Трудовой договор с геодезистом

Договор на геодезические работы
г. _______________ “___”___________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем “Работодатель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.

Работа по настоящему договору является для Работника основной.

1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: “___”__________ ____ г.

(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с “___”______________ ____ г. по “___”__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: “___”__________ ____ г.).

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:

3.2.1. Доплаты ___________________________________________.

3.2.2. Надбавки __________________________________________.

3.2.3. Премии ____________________________________________.

3.2.4. Иные ______________________________________________.

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;

2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;

3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;

4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;

5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;

6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;

7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;

8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;

9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;

10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;

11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;

12) оформлять производственную документацию и отчетность;

13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;

14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.

5.2. Работник имеет право:

5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.

5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.

5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой – у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Работодатель: _____________________________________________________

адрес местонахождения: _________________________________________________,

ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________

в ______________________________________, БИК __________________________.

12.2. Работник: _________________________________________________________

паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________

_______________________ “___”_________ ____ г., код подразделения ______,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: Работник: ____________/_____________/ ____________/__________/ М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

Договор подряда на выполнение геодезических работ (примерная форма), Договор (форма) от 24 сентября 2019 года

Договор на геодезические работы

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Примерная форма

г.__________“__”__________

__________, далееименуем__ “Заказчик”, в лице руководителя филиала _(наименованиефилиала)_ _(Ф.И.О.)_, действующего на основаниидоверенности N ____ от “__” __________ ____ г. и в соответствии сПоложением о филиале от “__” __________ ____ г.

, с одной стороны, и__________, далее именуем__ “Подрядчик”, в лице руководителяфилиала _(наименование филиала)_ _(Ф.И.О.)_,действующего на основании доверенности N ____ от “__” ______________ г. и в соответствии с Положением о филиале от “__” ______________ г.

, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем:

Договор на проведение изыскательных работ

Договор на геодезические работы

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор по геодезическому сопровождению объекта

Договор на геодезические работы

/ / ПечатьНомер извещенияГП809034Уникальный номер закупкиНаименование закупки Валюта процедурыRUBСпособ закупкиЗапрос предложенийДата публикации03.09.2018 11:27Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.03.09.201803.09.201803.09.

201803.09.201803.09.201803.09.201803.09.

2018Наименование организатораОрганизаторЮридический адрес353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1Почтовый адрес353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1Контактный телефон7-861-2051817ФаксАдрес электронной

Сто стд смк 021-2014 договор на оказание услуг по экспертному сопровождению на этапе строительства объекта

Действующий РАЗРАБОТАН ВПЕРВЫЕ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «06» октября 2014 г. ДОГОВОР № (номер договора) оказания услуг по экспертному сопровождению проекта г.

Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г. договора) (наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации Исполнителя, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется качественно и в установленный срок оказать услуги по экспертному сопровождению проекта в отношении Объекта(ов) Заказчика, указанного(ых) в Спецификации(ях) (Приложение

Геодезическое сопровождение строительства

/ Стоимость услуги: от 10 000 руб. На сегодняшний день без сопровождения геодезистом не обходится ни одна стройка, начиная с обычного частного дома и заканчивая офисными или торговыми комплексами со сложнейшей инфраструктурой. Наличие квалифицированных инженеров на объекте строительства гарантирует качество и надежность возведенных конструкций.

— это комплекс работ с чертежами и геодезическими инструментами, позволяющими обеспечить правильное и точное позиционирование сооружений и зданий, а также точное и правильное позиционирование конструкций в соответствии с проектом и допусками СНиП.

неотъемлемая часть процесса проектирования и производства в строительстве. Бригада геодезистов оснащается – теодолитами и тахеометрами, цифровыми или оптическими нивелирами, ЭВМ с соответствующими программными продуктами и другим оборудованием.

Юридический центр «Диалог»

г. Челябинск 15 ноября 2005 г. ООО Проектное бюро «Призма», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, в лице директора Старцева Платона Юрьевича, с одной стороны, и ин дивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Васильевич , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ГК РФ, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезических работ М 1:500 на объекте «Микрорайон № 3 по ул.Трубников», расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска. 2.

Технические условия 2.

1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3.

2.8. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ строительных работ

При строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий, сооружений, трасс инженерных коммуникаций необходимо вес­ти геодезические работы.

Организацию этих работ следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.03—84 «Геодези­ческие работы в строительстве» и ГОСТ 22268—76*, ГОСТ 24846—81.

1водезическое сопровождение работ на строительной площадке организовывается и выпол­нится как подрядчиком, так и заказчиком. Функциональные разграничения по выполнению геодезических работ сведены в таблицу.

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору

Геодезическое сопровождение земляных и монолитных работ.

Абонентское геодезическое сопровождение. Стоимость геодезического сопровождения строительства

» При достаточном количестве не каждая из них отличается добросовестностью. Цель создания геодезического присутствия в том, чтобы проконтролировать качество работ в согласовании с проектной документацией.

На плечи геодезистов ложатся возникающие проблемы, связанные со строительством, и главное — их решение.

Они обеспечивают строителей необходимой документацией, делают геодезическую разметку на местности, осуществляют контроль правильности вычислений.Чтобы проверить, что есть движения на местах, наборы измерений повторяются два раза в год, и результаты затем сравниваются.

В конце четырех лет не обнаружено значительного смещения контрольных точек.

Эти наблюдения способствуют первым измерениям в реальном времени проекта континентального дрейфа.

В течение следующих нескольких лет ледовая платформа становится плавающей платформой, используемой для геофизических и геологических исследований

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г. на основании Документ разработан в соответствии с требованиями .

Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора] Между:[наименование организации Заказчика в лице наименование должности Ф.И.О.

Возможно Вас так же заинтересует:

Источник: https://em-an.ru/dogovor-po-geodezicheskomu-soprovozhdeniju-obekta-70519/

Закон
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: